Муниципальный  контракт

на выполнение работ по ремонту гаража  Администрации Суджанского района  Курской области

г. Суджа                                                                                                                                                      «___»___________2012г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности Администрации Суджанского района Курской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Ерошенко Ирины Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ____________________________, в лице _____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  действующего на основании ____________________________________., с другой стороны, вместе по настоящему Контракту именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.      Предмет Контракта

1.1. Настоящий Контракт заключается в соответствии с протоколом котировочной  комиссии Администрации Суджанского района Курской области.

1.2. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту гаража Администрации Суджанского района Курской области, в соответствии с утвержденной и согласованной Сторонами сметной документацией,  прилагаемой к настоящему Контракту (Приложение № 1 к муниципальному контракту), а также в соответствии с Техническим заданием и с Техническими характеристиками материалов, изделий, необходимых для выполнения работ (Приложение № 2 к муниципальному  контракту).

1.3.Финансирование настоящего Контракта осуществляет Заказчик за счет средств бюджета муниципального района «Суджанский район» Курской области (по мере поступления средств на расчетный счет Заказчика).

2.      Цена Контракта и условия расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ________________ рублей (________________) рублей.  В цену Контракта включены все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ, утилизацией мусора, в том числе затраты на транспортировку, доставку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, другие обязательные платежи и т.п., взимаемых в связи с выполнением Контракта (цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта. Снижение цены контракта оформляется документально).

         Расчеты производятся в безналичном порядке путем перевода денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Авансирование не предусмотрено. Платежи могут осуществляться по мере выполнения подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов на основании акта выполненных работ (КС-2), подписанного сторонами.

         Окончательный расчет за выполненные работы производится не позднее 5-ти банковских дней со дня подписания акта приемки Заказчиком выполненных работ на весь объем работ в соответствии с утвержденной сметной документацией, техническим заданием и техническими характеристиками и показателями товаров (материалов), необходимых для выполнения работ по замене оконных блоков в здании Администрации Суджанского района Курской области (по мере поступления средств на расчетный счет Заказчика).

         Работы будут считаться выполненными по представлению подписанного сторонами акта приемки выполненных работ (КС-2) при наличии счета-фактуры и справки формы №КС-3, счет-фактуры.

2.2. Расчёты производятся в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в настоящем Контракте.

2.3. Оплата ОБУ «Центр по ценообразованию в строительстве Курской области» за проверку и согласование локального сметного расчета на выполнение работ по замене оконных блоков в здании Администрации Суджанского района Курской области производится за счет средств Исполнителя.

2.4. Срок выполнения работ по настоящему Контракту в течение 30 календарных дней со дня подписания муниципального контракта.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.2. Требовать при неполном выполнении работ их завершения.

3.1.3. Отказаться от принятия выполненных работ при передаче выполненных работ, не соответствующих Контракту.

3.1.4. Требовать предоставления Исполнителем соответствующих сертификатов, деклараций соответствия, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, конструкций и изделий, применяемых при производстве работ, подлежащих обязательной сертификации и декларированию соответствия, а при необходимости - сертификаты противопожарной безопасности, актов об освидетельствовании скрытых работ.

3.1.5. В любое время проверять ход и качество выполняемых работ.

3.1.6.Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу в соответствии с условиями контракта

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять у Исполнителя работы, выполненные в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2.2. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.3. Исполнитель вправе:

3.3.1. Требовать уплаты оговоренной цены при выполнении работ, предусмотренных условиями Контракта. 

3.3.2. Требовать уплаты неустойки, если оплата за выполненные работы произведена Заказчиком с нарушением  условий, предусмотренных Контрактом.

3.3.3. По согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Приступить к работе на следующий день после заключения Контракта и выполнить ее в срок, указанный в п. 2.3. настоящего Контракта.

3.4.2. Проверить, согласовать и оплатить сметную документацию в ОБУ «Центр по ценообразованию в строительстве Курской области» за свой счет.

            3.4.3. Выполнить работу в соответствии со сметной документацией, техническим заданием, техническими характеристиками и показателями основных товаров (материалов), являющимися неотъемлемой частью Контракта, и условиям настоящего Контракта;

своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранить допущенные по своей вине в выполненной работе недостатки или иные отступления от требований технической документации;

незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения контракта;

передать Заказчику в установленные сроки исполнительную документацию;

поставить на объект все предусмотренные сметной документацией, и настоящим Контрактом необходимые материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение;

организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики;

обеспечить выполнение всеми участниками работ требований по безопасному ведению работ, пожарной безопасности, охране окружающей среды, поддержание и соблюдение на объекте и прилегающей территории правил санитарии;

назначить руководителя работ и лиц его замещающих, и информировать об этом Заказчика;

               назначить ответственное лицо за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ на объекте Заказчика, а также проведение инструктажа.

               представить Заказчику список лиц, имеющих доступ на территорию и объект Заказчика для выполнения работ.

организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и площадок, помещений для складирования материалов на весь период выполнения работ;

организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП, сметной документации и технического задания;

передать Заказчику по завершению работ исполнительную документацию на выполненные работы.

3.4.3.                                                                      Осуществить до начала работ проверку качества материалов и изделий.

3.4.4.     Обеспечить работников жильем (в случае необходимости), организовать их доставку к месту работы за счет собственных средств.

3.4.5.     За 5 дней уведомить Заказчика в письменной форме о завершении работ.

3.4.6.     Сдать выполненные работы Заказчику по акту приемки выполненных работ в течение 2-х дней после завершения работ.

4.      Порядок сдачи – приемки выполненных работ

4.1. Обеспечение необходимыми для выполнения работ материалами и оборудованием осуществляет Исполнитель.

4.2. Все используемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и изделий, применяемых при производстве работ, подлежащих обязательной сертификации и декларированию соответствия. Оригиналы этих документов хранятся у Исполнителя и предъявляются по требованию Заказчика.

4.3. Работы будут считаться выполненными по предоставлению подписанного Сторонами акта   приёмки выполненных работ формы КС – 2,  справки  формы КС-3 при  наличии счета-фактуры. При наличии в акте КС-2 скрытых работ необходимо также предоставить акты об освидетельствовании скрытых работ.

4.4. Исполнитель отвечает за соответствие используемых материалов требованиям государственных стандартов и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством и несоответствием вышеуказанным требованиям.

4.5. Исполнитель в соответствии с требованиями настоящего Контракта передает  Заказчику результаты работы по акту приемки выполненных работ формы КС-2, справки формы КС-3 при наличии счета-фактуры. При наличии в акте КС-2 скрытых работ передает акты об освидетельствовании скрытых работ.

4.6. Заказчик в течение 2-х дней после окончания работ обязан принять выполненные работы по составленному Исполнителем акту приемки  выполненных работ формы КС-2, справки формы КС-3 при наличии счета-фактуры. При наличии в акте КС-2 скрытых работ принять акты об освидетельствовании скрытых работ.

4.7. При обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат работ или иных недостатков в работе, Заказчик обязан заявить об этом Исполнителю и отразить это в акте приемки выполненных работ с указанием сроков их исправления.

4.8. Исполнитель производит необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены Контракта.

4.9. Заказчик, обнаруживший после приемки выполненных работ отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан письменно известить об этом Исполнителя в течение 14 дней со дня обнаружения.

4.10. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий настоящего Контракта.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать у Исполнителя уплаты  неустойки. Неустойка начисляется от общей суммы Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

   5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом,   Исполнитель вправе потребовать у Заказчика уплаты  неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

   5.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему Контракту.

5.5. Исполнитель по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты выполненной работы, допущенные по вине Исполнителя.       

6.  Действие непреодолимой силы

6.1.  При  наступлении форс - мажорных  обстоятельств (пожар, эпидемия, наводнение, военные действия), сроки исполнения обязательств по настоящему Контракту  переносятся  на срок действия  этих обстоятельств.

7. Гарантийные сроки

7.1. Исполнитель гарантирует, что выполненные работы по настоящему Контракту будут соответствовать действующим нормативным документам в строительстве.

7.2. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 60 месяцев с момента сдачи – приемки выполненной работы.

7.3. Если в период гарантии обнаружатся недостатки, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет. Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

8.  Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Курской области в установленном законодательством порядке.

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения Контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.

9.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, с возмещением понесенных убытков.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания, проставленной на первой странице Контракта,  и действует до 31 декабря 2012 г.

12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон.